RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln
RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln
0936-2800
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZBB
2002
Rechtsprechung
IV. Oberlandesgerichte
BGB §§ 242, 765 Abs. 1, § 767 Abs. 1Vertragserfüllungsbürgschaft auf erstes Anfordern und Mietausfallschäden sowie Vertragsstrafe bei nachträglicher Verlängerung der Ausführungsfrist eines Bauvorhabens
BGB§ 242
BGB§ 765
BGB§ 767
OLG Hamm, Urt. v. 23.05.2000 – 24 U 19/00 (rechtskräftig), WM 2002, 1509OLG HammUrt.23.5.200024 U 19/00rechtskräftigWM 2002, 1509
Leitsätze:
1. Eine Bürgschaft auf erstes Anfordern kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn der verbürgte Anspruch zu Lasten der Bürgin i. S. v. § 767 Abs. 1 Satz 3 BGB durch Verlängerung oder Verschiebung von Ausführungsfristen nachträglich erweitert worden ist.
2. Wenn das Gebäude vor Beginn des Mietverhältnisses bereits veräußert worden ist, können verbürgte Mietausfallansprüche der Bauherrin nicht entstanden sein.